【招标信用】连云港市第一人民医院通灌院区东侧围墙改造项目合同公告

一、合同编号：JSZC-320700-FW2026-01883
二、合同名称：连云港市第一人民医院通灌院区东侧围墙改造项目合同
三、项目编号：JSZC-320700-FW2026-01883
四、项目名称：连云港市第一人民医院通灌院区东侧围墙改造项目
五、合同主体
采购人（甲方）：连云港市第一人民医院
联系方式：***
供应商（乙方）： 连云港市泰航建筑工程有限公司
联系方式： ***
六、合同主体信息
1.主要标的信息：
项目名称：连云港市第一人民医院通灌院区东侧围墙改造项目
项目编号：JSZC-320700-FW2026-01883
比选方式： 公开比选
服务品目： 专业施工/建筑物构架工程
项目预算： ￥***.97
项目地点： 江苏省连云港市海州区振华东路6号
采购单位： 连云港市第一人民医院
联系人姓名： ***
联系电话： ***
固定电话：
2.合同金额： ***.84
3.履行时间（期限）： 10天
七、合同签订日期： 2026-04-30
八、合同公告日期： 2026-10-08 15:42
（已压缩）2026-076通灌院区东侧围墙改造项目.pdf
合同编号：2026-076
合同类别：程
连云港市第一人民医院通灌院区东侧围墙改造项目合同
发包人：连云港市第一人民医院（以下简称甲方）
承包人：连云港市泰航建筑工程有限公司（以下简称乙方）
依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规相关规定，为
明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，
就连云港市第一人民医院通灌院区东侧围墙改造项且有关事宜，签订本合同，具体内容如下：
第一条工程概况
1.1工程名称：连云港市第一人民医院通灌院区东侧围墙改造项目。
1.2工程地点：连云港市第一人民医院通灌院区。
1.3承包范围：详见工程量清单。
1.4质量要求及质保期：质量合格。本工程质保期为验收合格后2年
1.5合同工期：10日历天。具体开工日期以甲方要求为准。
1.6价格形式及合同价款：固定单价合同。含税合同价：人民币捌万壹仟伍佰零玖元捌
角肆分，（小写）￥81,509.84，下浮比例0%，优惠至：人民币捌万壹仟伍佰零玖元捌角肆分
（含税），（小写）￥81,509.84，最终价格以工程结算审定单为准。
合同价款包括但不限于：人工费、材料费（除甲供材料外的所有材料）、设备费（除甲供
设备外的所有设备）、机械费、管理费、利润及税金，也包含二次细化设计方案、施工工艺及
图纸费用、竣工图纸及资料费用、环境保护、安全施工、文明施工、临时设施、季节性施工
夜间施工、夜间照明、测量、监测、各种机械设备的进出场及安拆、已完工程及设备保护等措
施费用，所需剔凿及修补，甲供设备/材料的现场保管、二次搬运、试验检测费、调试费、垂
直运输费用、垃圾清运费等，与总承包商及其他各专业承包商的协调、配合费用及其他相关风
险费用，甲方不再就本合同另行向乙方支付任何费用。
第二条甲方责任
2.1甲方向乙方指定施工所需用电、用水（指定接点位置，由乙方负责将水、电接至各工
作面）及部分堆放材料场地，所发生相关费用由乙方自行解决，包含在合同价款中。
2.2指派董溯桓为甲方驻工地代表负责合同的履行，解决施工过程中出现的需要
甲方协调的相关问题，并参与工程的初验、各种验收和签证工作。如变更现场代表应及时通
知乙方。X
2.3如乙方未按本合同约定进行施工，甲方有权取消本合同范围内的任何工程项目或另行
第1页共23页
合同编号：2026-076
合同类别：工程
安排分包，相关价款从合同总价内扣除，乙方不得有异议或因协议施工项目的减少而要求发包
人补偿或额外支付任何费用。
1
24组织相关部门进行工程竣工验收，并签字确认完成工程量。
第三条乙方义务
317方对本合同工程内容、工程范围、工程概况等所有内容及要求完全理解，因上述内
容引起的一切歧义以甲方的解释为准。
32乙方指派***为乙方驻工地代表（以下简称项目经理”），负责合同的履行。乙
方项目经理必须定期按甲方要求的时间参加工程协调会。乙方项目经理保证出勤率，在紧急情
况和进行主要施工项目时，7方项目经理必须出勤并科学组织工程施工，保质、保量、妆时元
成饰任务，解决中7方负责的各项事官。如乙方所指派项目经理或其他相关项目管理人负对
田方指今执行不力或不服从监理或甲方的统筹指挥的，甲方有权要求乙方更换其项目经理或其
他相关管理人员。
337方应按合同规定时间及时提供工程所需的所有材料，确保施工过程中使用的材料的
型号及质量符合国家相关标准及设计要求。如乙方所用材料的质量低于现行国家相关标准或施
T图纸要求，每发现一次乙方应支付甲方人民币1万元的违约金，并且乙方应按甲方要求无
务性南直至符A图纸及现行国家相关标准要求，如造成工期延误，乙方还要承担工期延误造
成的损失。
34为确保工程质量，之方工程技术人员必须具有丰富的施工经验和较高的技术水平。乙
方发现图纸问题，应及时向甲方提出，甲方及时协调相关单位予以解决。未经甲方确认，乙万
不得擅自施工否则由此造成的一切后果均由乙方承担。
5方驻现场管理人员和所有进场操作人员应具有相关资质及岗位证书，且年龄不低于
18周岁不超过55周岁：特殊工种应持相应有效上岗证书上岗，同时报甲方备案。
367方必须对管理人员及工人的安全生产、食品卫生、交通安全等负责，应严格遵守甲
方现场管理的各项规章制度的有关安全文明施工规定，乙方进场前应与总承包单位签订《安全
施工协议书》并报甲方安保部门备案。乙方负责对进驻现场的全体人员进行入场前的安全知识
保证在施工过程中道宁安全管理规定。施工中造成的人员伤亡或其他安全质量事故等
均由乙方自行承担全部责任及费用。
37工程竣工未正式移交前乙方负责对本合同工程现场的一切设备、设施及工程成品、
半成品进行妥善保护，切材料安装完毕后如有丢失或损坏均由乙方承担。
第2页共23页
合同编号：2026-076
合同类别：工程
3.8乙方须注意本合同工程是甲方所建造整体工程的一部分。乙方及其他专业分包方均有
其他工程同时在工地进行。乙方须与其他专业分包方协调合作，并配合总工程进度计划以令甲
方满意及准时完成工程。
3.9施工及生活等临时设施费用由乙方负责，水、电费单独计表由乙方自行承担。
3.10甲方有权向乙方发出设计变更、洽商，乙方必须及时遵照执行并受其约束，乙方所
提所有设计变更、洽商必须有甲方项目负责人签字确认，否则在结算时甲方有权不予认可。
3.1施工技术资料管理与移交：乙方应根据现行相关规定及时收集、整理相关施工技术
资料，技术资料质量、数量及真实性应符合相关要求，费用包含在合同价款中。
3.12工程完工后乙方对工程保修期内出现的质量问题负责维修。
3.13乙方不得私自将工程转包或分包，不得冒用他人资质承包本工程。
3.14乙方应保证在施工过程中不发生噪声扰民、污染环境、影响交通等事件，否则由此
造成的相关责任由乙方承担。
3.15乙方在施工中发生的质量事故，应及时报告甲方驻现场代表与相关部门。一般质量
事故的处理方案及结果应送甲方备案；重大质量事故的处理方案，应按连云港市质量事故处理
程序办理，但须先向甲方现场负责人报告。
3.16为满足工期及质量要求，乙方应根据施工现场需要，随时按甲方代表指令追加现场
所需设备、器具、材料、安全设施及人员投入，以达到甲方要求。各种措施费用均已包含于合
同价款中。
3.17乙方负责办理乙方所属员工务工手续、暂住证及员工意外伤害保险。乙方进场施工
人员其工资、福利、医疗、国家规定的社会保险等费用均由乙方自行承担。
民3.18期间做好围挡及引导；垃圾日产日清：关注院外额成品保护，必要时做好临时垫板
保护；不影响正常运营而灵活选择特定的时间段如周末、晚间施工市
第四条关于工期及工期延误的约定
4.1甲乙双方在合同签订生效后3日内，乙方进场开始施工准备工作。乙方在合同签订
后，应严格按照甲乙双方确认的施工组织设计或甲方通知的进场日期开展施工工作。因乙方责
任不能按期开工或中途无故停工而影响工期，工期不予顺延，乙方承担逾期完工的违约责任。
4.2进度计划控制过程中的工期违约金：因乙方原因未能按经双方认可的进度计划完成阶
段性工程进度计划，甲方有权要求乙方在3个工作日内赶回计划进度。如乙方未按规定日期赶
回进度，每逾期一日，乙方应向甲方支付1000元违约金（违约金从每期进度款中直接抵扣）
第3页共23页
合同编号：2026-076
合同类别：工程
43加乙方未能在约定的工期内完成施工导致工程发生竣工日期延误，则乙万须按延误的
天数，每延迟一天向甲方支付2000元违约金。
第五条关于工程质量验收及保修的约定
51本工程施工工艺、原材料及施工质量应符合设计要求、国家及连云港市现行相天技本
范视程标准、图集、施工及验收规范以及本合同中甲方规定、要求。工程所涉及的技本
标准和规范、产品标准和规范、工程标准和规范、验收标准和规范等都必须符合国家标准。
-
52本工程验政后若因方原因造成修改，乙方应按要求修改，并承担自身原因造成修改
的费用和延误工期责任。
52工理具各工程验收条件，乙方按现行国家工程竣工有关规定，向甲方代表提供完整的
四套工资料（并由方承相相关费用）和竣工验收报告，甲方代表收到竣工验收报告后组织
有关部门进行验收。
5.4竣工日期为乙方满足下列全部条件时的日期：
（1）场地已完全清理好，可向甲方办理移交手续，不影响甲方正常使用。
（2）完成本合同所有承包管理责任。
(3）工程验收合格，具备正常使用功能，符合本合同的各项要求。
55本工程竣工验收一律以连云港市相关主管部门现行的验收手续作为工程竣工验收合
格的最终依据。
56由千7方平购材料存在质量问题造成达不到验收要求，由乙万重新购置或修理，开贝
青拆除及重新安装电方承相相关费用。乙方须在2日内通知甲方进行验收和重新检验。验
收后芒因大方原肉造成修改，7方应按甲方要求进行整改，并承担自身原因造成修改的费用和
违约责任。
57保修期内，乙方负责对本工程出现的质量问题进行维修。乙方应在接到甲方修理通知
2日内派人修理，否则，甲方可委托其他单位或人员维修，所发生的费用在质保金内扣除，不
足部分由乙方交付，保修期过后，乙方对本工程负有终身维护的义务，对于维护期内发生的维
修费用，乙方只收取适当的成本费。
58加国7方白自原因造成整体工程未能在正常期限内通过验收，由此给甲方带采的一切
损失由乙方承担。
第六条关于材料供应的约定
61木合同工程如有甲方供应材料，乙方应在参考甲供材料/设备加工周期、订货周期及运
第4页共23页
合同编号：2026-076
合同类别：工程
输等影响因素的基础上，根据工程施工进度要求，提前20天向甲方提供合理的甲供材料/设备
分期、分批进场计划，由甲方确认后实施供货工作。对于乙方在甲供材料/设备计划中所罗列
的材料/设备规格、型号、数量，甲方视为是准确无误的：过程中甲方对于乙方所报计划的初
步审核只是初步控制，并不表明甲方对计划中材料/设备规格、型号、数量的最终认可。如甲
方按乙方的材料/设备计划供应的材料/设备超出结算数量，超出部分给甲方造成的损失由乙方
承担，材料/设备的价格结算时按甲方各时期的供应量及采购价从合同结算总价内扣除。
6.2乙方采购的所有材料必须符合国家规定的质量要求及本合同中甲方及监理的规定和
要求，并向甲方及监理提供所使用材料的样品、合格证和质量检验证书。如因乙方采购材料不
符合合同的约定给甲方或第三方造成损失的，乙方承担赔偿责任；造成工期延误，责任由乙方
承担。
6.3乙方必须保证按甲方及监理确定的材料的品牌、规格等各项要求订货。乙方提供的未
在本合同中规定质量、规格等要求的材料（辅材），其品质、质量应符合工程设计、施工规范、
承诺的质量等级并满足甲方及监理的要求。如因乙方无力提供或不能及时提供上述材料，甲方
有权自行购置或委托他方购置，按照甲方实际发生费用由工程款中扣除。由此造成的工期延误
及给甲方带来的经济损失，乙方承担相应的违约责任。
6.4乙方应保证所使用的材料为合格产品，如甲方和监理在乙方施工工程中发现不合格产
品，则甲方有权对乙方所使用的材料进行复试，由乙方承担检测费用。复试不合格，乙方承担
由此给甲方造成的全部经济损失。
6.5不在甲供材料/设备范围内的材料/设备全部由乙方供应。
第七条关于工程付款及结算的约定
7.1工程进度款支付：
（1）工程竣工验收合格并经甲方审计部门审核后，付至审定价格的97%，剩余3%部分
至保修期满后，如无质量问题，经乙方书面申请后无息支付。甲方付款前，乙方应当向甲方开
具符合甲方要求的增值税发票。
（2）如需方所在地方管税务机关在税务检查中发现供方开具给需方的发票有虚开、代开
假发票等违反税法规定的行为，给需方造成进项税额转出和补交滞纳金、罚款等经济损失的，
一律由供方承担损失的赔偿责任。
（3）承包人必须保证施工期间的民工工资发放，若出现拖欠民工工资发包人有权从工程
进度款扣除拖欠的民工工资。
第5页共23页
合同编号：2026-076
合同类别：工中程
7.2完工结算约定：
（）承包人提交竣工结算申请的时间：在工程竣工验收合格后提交。
(2）竣工结算申请的资料清单和份数：根据国家相关规范及甲方要求提供。
(3）竣工结算申请单的内容应包括不限于：施工合同、补充协议（若有）、中标通知书
（若有）等。
（4）本工程为固定单价合同，竣工验收后按实结算。
（5）审计咨询费的计取办法：当工程结算审减率>5%时，审计咨询费用由施工单位全额
承担。
第八条关于违约责任的约定
81因乙方原因造成的安全事故、工程质量不合格造成的返工等情况，工期不予顺延，由
此造成的甲乙双方及第三方的经济损失均由乙方承担。工程质量如达不到合同要求，乙方应按
合同质量要求进行返工，并承担造成的费用和延误工期责任（按8.1条约定执行）。乙方应在
接到甲方通知3日内派人返工、整改，否则，甲方可委托其他单位或人员进行返工、整改，所
发生的费用由乙方承担。若因工程质量问题导致甲方或第三方受到人身、财产、声誉等损失，
乙方负责承担甲方或第三方的全部损失。
8.2如因乙方原因，合同无法继续履行，乙方应提前10天通知甲方：经双方协商同意后
办理合同终止手续，并由乙方赔偿由此给甲方造成的经济损失。
8.3在施工过程中，无论任何原因，乙方不能纵容甚至鼓动工人停工、滋事，或有打架、
斗殴、酗酒、赌博、偷窃现场材料等行为，由此造成的甲乙双方及第三方的全部损失均由乙方
承担，同时乙方还应向甲方支付5万元的违约金。
84因Z方原因造成的工程质量不合格，导致返工及给后续其他专业承包商造成损失的，
相关损失和由此发生的一切费用全部由乙方承担。
8.5乙方施工现场应做到“活完料净脚下清”，若发现现场遗留垃圾，乙方承担违约责任，
乙方应向甲方支付清理垃圾费2倍的违约金。
8.6甲方按7.2条支付工程款。乙方在任何情况下均不得以工程款支付存在争议而延误工
期，否则乙方将承担工期延误的违约责任。
第九条履约保证争议解决办法
9.1本合同自签订生效之日起，甲乙双方须本着诚信为本的精神如实履行本合同。如果乙
方亚意地实质性违反本合同或在未经甲方书面同意的情况下不按甲方要求或合同约定的日期
第6页共23页
合同编号：2026-076
合同类别：工程
组织进场施工，造成甲方工程进度计划被严重打乱的，甲方有权终止本合同并安排其他单位进
场施工：同时乙方须无条件向甲方支付人民币5万元的违约金
9.2本合同履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方以协商或以调
解的方式解决。
9.3甲乙双方协商或调解不成时，向工程地点所在地有管辖权的人民法院起诉。
第十条合同终止
10.1如果乙方出现下列一个或多个情况，甲方经书面通知后，有权终止本合同，乙方应
承担由此给甲方造成的一切损失，同时乙方须无条件向甲方支付人民币5万元的违约金。
（1）乙方未能按合同内容及时进驻施工现场和组织施工。
(2）乙方未能按期递交已经甲方审批的施工进度计划进行施工，导致阶段施工进度延期
或整个工期延误，竣工日期被推迟，在收到甲方说明后3天内，仍使上述情况持续或重复出现。
（3）乙方原因造成工期延误或停工，在收到甲方说明后3天内，仍使上述情况持续或重
复出现。
（4）乙方拒绝执行甲方按本合同规定方式发出的指示或工程变更。
（5）乙方私自将工程转包或分包，或有冒用他人资质等情况。
（6）中间工程质量检验不合格并拒绝返修或经返修或质量仍不合格。
（7）总工程进度落后达10天以上者。
（8）乙方发生其他违约行为。
10.2如果甲方按前述终止了本合同的执行，乙方须于3日内无条件撤场；撤场时要保证
现场在施建筑物和甲方提供的各项施工设施完好无损，并向甲方移交经整理后的施工资料的文
件。乙方未按规定日期撤场，甲方有权安排新的施工方进场，由此而发生的费用和责任由乙方
自行承担。
10.3在甲方发出工程接收证书或甲方因乙方违约而终止合同或因政府法律法规及政策的
改变或合同其他有关条款所述原因而导致工程停工或缓建，甲方有权指令乙方在规定日期内全
部撤离施工现场。乙方不得以任何原因为借口（如工程结算等一切原因）而拒绝或拖延撤离施
工现场，否则由此给甲方造成的损失全部由乙方承担。乙方全部撤离现场，是指乙方将其一切
人员、机械、设备、车辆、临时建筑，以及其他一切属于乙方的物料全部撤出施工场地，并将
施工场地打扫干净。
10.4由于不可抗力导致工程停工或缓建，使合同不能履行，乙方应妥善做好已完工程的
第7页共23页
合同编号：2026-076
合同类别：工中程
保护和移交工作，甲方应按合同规定支付已完工程价款。
10.5因乙方责任终止本合同导致甲方增加的费用由乙方承担。
106本合同未尽事官，双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
第十一条、其它事宜
111本合同白双方签字盖章后生效，合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补
充协议是合同的组成部分，其它未尽事宜由双方协商解决。
11.2合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，具有同等法律效力。
协议书附件：
附件1.工程质量保修书
附件2.工程廉政合同
附件3.施工安全合同
附件4.不拖欠农民工工资承诺书
附件5.行风建设协议书
附件6.工程量清单
（以下为签约页，无正文）
甲方：连云港市第一人民医院乙方：连云港市泰航建筑工程有限公司
专7
乙方代表：
甲方代表
206年4月29日
第8页共23页
合同编号：2026-076

	附件1.	合同类别：	工程
	工程质量保修书
发包人（全称）：	连云港市第一人民医院
承包人（全称）：	连云港市泰航建筑工程有限公司

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一
致就连云港市第一人民医院通灌院区东侧围墙改造项目签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括内装工程以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下
承包人施工范围内的所有工程。
正、质量保修期
本项目保修期限约定如下：2年，质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于
全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任
1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起4小时内派人保修。
承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向
当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质
等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4.质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
质量保修期内发生工程质量问题的，承包人应履行保修义务、承担相应保修费用，并对造
成的损失承担赔偿责任。质量保修到期后保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有
效期限至保修期满。
发包人：连云港市第一人民医院承包人：连云港市泰航建筑工程有限公司
第9页共23页
合同编号：2026-076
合同类别；工程
附件2.
工程廉政合同
根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建
设高放优质保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设工程的项目法人连云港市第
一人民医院（以下简称“发包人”）与承建单位连云港市泰航建筑工程有限公司（以下简称
“承包人”），特订立如下合同。
1、双方的权利和义务
（1）严格遵守党的政策规定和国家、省、市有关法律法规有关规定。
（2）严格执行工程的合同文件，自觉按合同办事。
（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同
文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。a
（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设计廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真
查处违法违纪行为。
（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
（6）发现对方严重违反合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理
并要求告知处理结果的权利。
2、发包人的义务
（）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在
承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。
（2）发包人全作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动：不得接受承包人提
供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶
子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程
分包、劳务等经济活动等。
（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求
承包人购买合同规定外的材料和设备。
（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介
活动和安排个人施工队伍。改
第10页共23页
合同编号：2026-076
合同类别：工程
3、承包人义务
（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼
品。
（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任
何费用。
（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提拱通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
4、违约责任
（1）发包人及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、
政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任：给承包人单位造成经济损失的，
应予以赔偿。
（2）承包人及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、
政纪组织处理;给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议建设行
政主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的工程建设市场的处罚。
5、双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由发包人或
发包人上级单位的纪检监察机关约请承包人或承包人上级单位纪检监察机关对本合同执行情
况进行检查，提出在本合规定范围内的裁定意见。
6、本合同有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。
7、本合同作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方
签署立即生效。
发包人：连云港市第一人民医院承包人：连云港市泰航建筑工程有限公司
第1页共23页
合同编号：2026-076
合同类别：工新坏程

	附件3.
	安全施工协议书
发包人：	连云港市第一人民医院
承包人：	连云港市泰航建筑工程有限公司

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》等法律、法规的规定，
明确各方安全责任，确保施工安全，保证员工和其他所有雇员的安全，预防发生各类施工安全
事故，经双方协商，自愿签订本协议。
第1条工程项目名称：连云港市第一人民医院通灌院区东侧围墙改造项目。
第2条协议期限：
本协议与总承包合同同步有效。
第3条承包人的资质及基本要求
3.1承包人必须贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法令、法规，遵守国家、行业
有关安全施工、文明施工的规定，遵守现场的各项规章制度。
3.2总承包合同签订前，承包人应按本工程要求的资质和条件向发包人提供相应文件，以
便发包人进行审查。签订设备买卖及施工合同前，承包人应对其资质自行审查并核对，并确认
其符合且具备下列条件：
（1）持有相关部门颁发的营业执照和资质证书：持有法定代表人身份证明书、授权委托
书：有施工简历和近3年的安全施工记录。
（2）相关负责人工程技术人员和特种作业人员的配置及持证符合安全生产要求，做到
持证上岗，机械操作“定机定人”。
3）配备的机械、工具及安全防护设施、安全用具满足安全生产需要。
（4）应有的安全管理制度齐全。包括各工种的安全操作规程、特种作业人员的审证考核
制度、各级安全生产岗位责任制和定期安全检查、安全教育等制度。
（5）承包人应设有专职安全管理机构并配有专职安全员。
第4条承包人必须执行下列安全管理制度
4.1安全技术管理制度
411承包人必须执行总体工程施工组织设计和安全技术方案，开工前必须报送《施工生
产安全预案》。承包人编制的单项作业安全防护措施，必须报发包人审批，改变原方案必须重
新报批。
第12页共23页
合同编号：2026-076
合同类别：工程
4.1.2承包人必须执行安全技术交底制度和班长班前讲话制度，并跟班检查管理。
4.1.3承包人应根据工程项目的规模和特点，在施工组织设计或承包人案中制定针对性
强、权责清晰、实施有效的安全技术方案（措施）。安全技术方案（措施）应有设计、有计算、
有详图、有文字说明，必须遵守国家有关安全生产的法律、法规和行业有关安全生产的规范、
规程;必须全面考虑施工现场的实际情况、工程特点和作业环境：凡施工过程中可能发生的危
险因素及建筑物周围外部环境不利因素等，都必须从技术上制定全面、具体、有效的措施予以
预防，并应严格执行审批制度。
4.1.4特殊和危险性大的工程及施工现场的脚手架工程、基坑支护与降水工程、土方开挖
工程、模板工程、起重吊装工程等，均必须单独编制安全专项承包人案。深基坑工程、地下暗
挖工程、高大模板工程、30m及以上高空作业的工程等专项方案必须经专家论证同意后方可施
4.1.5应建立并执行分部分项安全技术交底制度，安全技术交底应根据有关制度规程结
合施工的实际情况，针对作业人员的现状，全面细致地对全体作业人员进行安全技术交底，并
实行跟踪管理，确保安全技术交底的贯彻实施，并做好交底签字记录。
4.1.6施工现场临时用电必须编制临时用电的施工组织设计，设计应符合《施工现场临
时用电安全技术规范》要求且可操作性强，并严格履行审批手续。施工现场临时用电必须实行
“三相五线”、“三级配电、三级保护制度”，施工机具用电必须使用标准配电箱，并遵循“一
机一闸一箱一漏保”的原则。配电箱的安装和内部设置必须符合有关规定，并应有防雨、防砸
措施。施工现场临时用电设施必须经验收后方可投入使用。
4.1.7承包人必须建立健全施工现场的施工机械、机具、设备的进场验收制度：各种脚手
架安全网、井字架、龙门架在搭设完毕后亦必须经过验收后方可投入使用。
4.2安全教育培训持证上岗制度
4.2.1承包人应办理单位安全资格审查认可证和工程安全施工许可证，同时承包人代表、
生产负责人、技术负责人必须参加安全知识培训，参加政府行政主管部门组织的考试并合格；
4.2.2承包人的工长、技术员、机械和物资部门负责人必须参加安全知识培训，参加政府
行政主管部门组织的考试并合格：
4.2.3承包人的一般工人入场一律接受三级安全教育，考试合格取得“安全资格上岗证”
方准进入现场施工。如果承包人的人员需要变化，必须提前作出计划报告发包人；
4.2.4承包人的特种作业人员的配置必须满足施工需要，并持有有效证件(原籍地、市级
第13页共23页
合同编号：2026-076
合同类别：工程
劳动部门签发的特种作业操作证，经考核合格者换取市劳动局核发的特种作业临时操作证），
持证上岗；
4.2.5承包人工人变换施工现场必须实施转场教育：
4.2.6承包人必须执行周一安全活动一小时制度。
4.3安全生产检查制度
4.3.1承包人必须接受发包人组织的各种安全生产检查。
4.3.2承包人必须接受政府行业主管部门及劳动部门的安全生产检查。
1
4.3.2承包人必须自行建立安全生产定期检查制度并严格贯彻实施。承包人应实行逐级检
查，所在公司安全部门应每月对该项目检查一次；项目经理部至少每周一次，专职安全管理人
员必须实行全日巡检制度，对于高危险性的作业应实行旁站监督。检查组织者应对安全检查中
发现的事故隐患，签发安全隐患整改通知单，并监督落实整改方案和进行复查。查出的隐患必
须按照四定”原则（定措施、定责任人、定完成期限、定复查人在规定期限内整改完毕。
对检查发现的重大安全隐患有可能立即导致人员伤亡或财产损失时，安全检查人员要责令立即
停工，待整改验收合格后方可恢复施工。承包人应建立安全检查台账，将每次检查的情况、整
改的情况详细记录在案。
4.3.3承包人必须设专职安全管理人员实施日常检查，督促检查工长、班长的跟班检查和
班组的自检制度。
4.3.4承包人必须严格执行检查整改消项制度。对发包人所发出的安全整改通知，承包人
应在发包人指定的期限内派人整改完毕：如发包人发现承包人在接到发包人安全整改通知后在
指定的期限内仍然未予整改或整改不符合发包人要求，发包人有权给予承包人500-2000元的
罚款。
4.4安全防护设施、设备验收制度
4.4.1承包人自带施工用机械设备必须是国家正规厂家的产品，且机械性能良好、安全防
护装置灵敏可靠。
4.4.2承包人的中小型机械设备和一般防护设施执行自检后，报发包人及监理工程师验
收。
4.4.3承包人的大型防护设施和大型机械设备必须按规定提供设备的技术数据、防护装置
技术特性，设备履历档案及防护设施支搭（安装）方案。需政府行政主管部门验收备案的大型机
械、设备必须在获得相应的批准后方可正式使用。
第14页共23页
合同编号：2026-076
合同类别：工程
4.4.4承包人须执行验收表和施工变化后的交接检验制度。
4.4.5承包人须执行重要劳动用品认定厂家、认定产品的采购制度。
4.4.6承包人必须执行个人劳动防护用品定期、定量供应制度。
4.4.7承包人必须预防和治理职业伤害与中毒事故。
4.4.8承包人必须严肃执行员工因工伤亡报告制度。承包人员工在施工现场于工作时间内
劳动过程中所发生的人身伤害事故为因工伤亡事故。事故发生后，承包人应立即以最快捷的方
式向发包人报告。同时采取紧急措施制止事态的扩展，并组织全力抢救伤员，保护事故现场。
如因抢救伤员必须移动现场设备、设施，要做好记录或拍照。承包人要积极配合发包人、政府
部门对事故的调查和现场勘察，不得提供伪证，不准隐瞒不报。因为承包人的原因造成的安全
事故，由承包人自行承担经济责任及法律责任，承包人应按国家有关规定对伤亡职工或家属进
行经济补偿，妥善处理好善后工作。承包人应承担因为现场安全事故的善后处理不当而发生的
影响发包人信誉而给发包人造成的经济损失及相关的法律责任。
4.4.9承包人必须教育并约束员工严格遵守施工现场安全管理规定。对遵章守纪者给予表
扬，对违章作业、违章指挥、违反劳动纪律和规章制度者给予处罚。
承包人施工前必须签定《安全协议书》，承包人应采取所有合理的措施保障施工安全，现
场必须配备专业安全管理人员，负责对现场安全施工检查，保证现场各类安全警示标志、消防
应急设施和安全防护措施到位，现场用火安全、用电安全等必须符合消防规范要求，事先办理
许可证，现场符合要求方可施工；并对施工过程中发生的所有火险、人员伤亡、财产损坏承担
完全的责任。发生重大伤亡事故，承包人应按有关规定立即报告保险公司等有关机构和相关个
人并通知发包人驻工地代表，同时按政府有关部门要求处理。发包人为抢救提供必要条件，发
生的费用由承包人承担。发包人仅负责协助承包人对安全行为和有关措施进行检查和监督，但
对其行为的结果不负任何责任。
第5条承包人的其他安全责任
5.1施工前，承包人应认真勘察现场。
5.2承包人应遵守国家、工程所在地省、市有关现场安全文明施工管理及工程建设安全生
产有关管理规定，严格按安全文明标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监
督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成的责任和因
此发生的费用，由承包人承担。目
5.3承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不
第15页共23页
合同编号：2026-076
合同类别：工商程
烜西术承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相
应责任及发生的费用。
5A承包人雲采取话当的措施，确保其工作人员和劳务人员的安全，结合并遵照当地卫生
后中任何目有传热性的疾病时，承包人应守开执行政府取当地选上生
业已头和古服上佳热病而可能制订的规章、命令和要求。一切有天资用田承巴人小但。
EE子有人采兰能白觉道守行建设部及其它中华人民共和国和工程所在地省巾政府、
二平立门发的有关安金生产的法律、法规及各项规定。积极参加和组织各种能促进
安全生产的活动。
Ee子有而西重服从发包人现行的有关安全生产各项规章制度和官理万式，共妆P
同有关务款加白身管理，履行责任，并与发包人签订安全生产协议书。
y应按中化人民北和国黄动法》等法律、法规规定用工，严禁使用禾成年工和有职业
林的人员进行施工作业，确保工作人员无妨碍工作的病症。凡已注册的工程施工人员不得随
意更换，不得冒名顶替。
7承包人心须按国家有关规定，为施工人员配备合格的劳动防护用品及安全用具，开保
证施工工具、器械使用安全。
5.8承包人承建的项目，禁止再行转包、分包。
E0子有应对甘平取的安全技术措施、工作人员状态以及施工中的安全贡任贝页：如因
商1的人经不业应有关安全程，规定及本协议所列女年事项成日手
城或对第一方造成损失的，均由承包人承担所造成的经济损失及法律贡任。
510承包人必须严格控制工程项目的施工范围。
家向应自爱平发包人的监督和指导。如发包人发出书面整改遇知，包人必
领计救对音行为子以立即纠正发包人有权自行或委第三万对上程进仃品理，承巴
人应接受其监督管理。
第6条安全防护、消防保卫
C子有应按照同要采取安全防护措施，安全防护措施费用已包含任合回款中，
发包人无须向发包人支付安全防护费用。
C交验电线路地下管道、密封防震车、易然易茶地段易汉临街文
满近旃工时，应组织对现场环境进行勘蔡，施工开始前应回发包人代衣和总监理工性州
组山安全防护措施，经认可后实施，相应费用已包含于承包总价中。
第16页共23页
合同编号：2026-076
合同类别：工程
6.3实施爆破作业，在放射、毒害环境中施工中（含储存、运输、使用）及使用毒害性、
腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前14天以书面形式通知发包人代表和总监理工程师，并
提出相应的安全防护措施，经认可后实施，相应费用包含于承包总价中。
6.4承包人必须认真遵守国家的有关法律、法规及建设部、工程所在地省、
市政府及
建委颁发的有关治安、消防、交通安全管理规定、承包人应严格按发包人要求组织施工，并接
受发包人的安全检查：对发包人所签发的隐患整改通知，承包人在发包人指定的期限内立即整
改完毕，逾期不改或整改不符合发包人要求的，发包人有权按规定对承包人进行经济处罚。
6.5凡由于承包人管理及自身防范措施不力或承包人工人责任造成的案件、火灾、交通事
故(含施工现场内)等灾害事故、事故经济责任、事故法律责任及事故善后处理由承包人独自承
担，因此给发包人造成的经济损失由发包人负责赔偿，发包人可对其进行经济处罚。
6.6承包人需配备多名专职保卫人员负责本工程保卫工作。若承包人不履行此职责，发包
人代为履行的，相关费用由承包人承担。
6.7承包人应配备足够的保安人员和保安设备负责现场的保安工作，控制人员、材料和设
备等的进出场，防止现场材料、设备或其他任何物品的被窃。
6.8承包人应负责阻止与本工程无关的任何未经授权的人员进入现场。该授权人员仅限于
发包人和承包人的雇员、总监理工程师授权的人员、承包人和监理工程师的雇员以及政府及有
关主管部门的执行公务或履行职责的工作人员或经发包人代表批准的人员。
6.9承包人应始终采取一切合理的预防措施，防止他的雇员或工作发生任何违法、暴乱
或妨害治安的行为，并保护工程周围居民和公众及其财产不受上述行为的危害。
6.10在施工期间，承包人应在现场和工人生活区配备足够的灭火器、沙桶和其它足够和
有效的消防设备，特别是应在工程物最高点安装足够的供水设备，并随时设有足够的喉管及压
力以能到达工程的所有部位。
6.11在施工期间使用任何发出火焰或电弧的工具或进行任何发出火星的工序时，应对附
近的易燃、易爆物品进行适当的处置，并在上述有关工序进行的地方设有适当的灭火器材，严
格执行消防规定。
6.12承包人应在工程施工期间，为所有现场工作人员提供一条清楚列明逃走方向、没有
阻塞及备有适当照明的防火通道，并在建筑物醒目处张贴防火通道的指示详图。
6.13所有临时消防设备应符合当地政府有关部门规定的要求。
第7条事故处理
第17页共23页
合同编号：2026-076
合同类别：工商程
子有应制定右的安全文明施工措施，加强施工安全管理，内承巴人原因恒时
L人上T光用中包人，给发包八N一八大，巴八火1大口
偿
.地A重处，加興发生庆工饰广事故，承包万任1小时W，以取
的中涌发有方的项目主管领导，向其报告事故的详情，由发包万发时还级上报工级有
业子和拾工作，取相应的措施保护好境物。如达权贝少
项设攵设施者要做好记录或拍照。发包方为抢救提供必要条件。T
一小人中工香安人重故，压承包人原在施工程甲友生时人牙1力古，
LLHL开方i的开大：车开物TE：X木srru
1rL八+CH日7有h7包八na2DL
元公人击包人应有定立即上报有关部知理工，用1女项大
门要求外理，由事故责任方承担发生的费用。
第8条违约责任
oi子向发包人在安全检查中指出的问题应按期整改，不得尤故地处。木妆期以时，
gsi专白行或禾红甘方讲行改，庆此友牛的一资用田包人但。
工子有临不力导致发生安金生产事故、环境污染事故或湘防事故，广生时
责任和因此产生的费用由承包人承担。
60小石专子包其人员，因在安全管理中出现的向题，根买际信出地
的处罚”“停工整顿“勒令离场”或其他形式的处埋。
、动心成临方发的安金险整改通知书后，未服任改知书安水
内壹成款的，承包人应向发包人支付人民币【1万】元/次的违约金。
名公14出人出立建动治安责件故可市理火王区e
1八司孙日称车公合供体或专业网站光，给发包人成经价、名大双民云
影购承包人应向发包人支付人民市5万】元/次的违约金。
6.1A出一车放，为严电。m按X力也百LL7
尚电有1吉约会加合同金额1%】低子10万元的，技10力元机仃：
（1）因工死亡责任事故
（2）火灾事故
（3）环境污染事故
第18页共23页
合同编号：2026-076
合同类别：工程
（4）大型机械（塔吊、龙门架、外用电梯）倒塌事故
（5）10米以上脚手架坍塌事故
8.7其他事故处理
（1）承包人在施工期间发生一人次重伤事故，承包人应向发包人支付人民币【2】万元的
违约金；
（2）承包人在施工期间发生一人次轻伤事故，承包人应向发包人支付人民币【5000】元
以下的违约金；
（3）承包人在施工过程中，由于自身原因发生的安全事故所造成的工期延长、材料消耗
等自行负责，给发包方造成损失，承包方必须承担全部赔偿责任，在承包人工程款中予以扣除。
8.8对乙方发生事故后弄虚作假、隐瞒不报、迟报或谎报，一经查出，按有关规定从重处
罚，情节严重，按相关法律法规进行处理。
第9条承包人对分包人违约、过失等分包人责任造成的损失承担连带赔偿责任。
第10条本协议经双方法定代表人或授权代理人签字/盖章后生效。协议履行期间形成的
争议协商不成形成诉讼时由工程所在地法院管辖。
甲方：连云港市第一人民医院
乙方：连云港市泰航建筑工程有限公司
年月日
第19页共23页
合同编号：2026-076
合同类别：工商程
附件4
不拖欠农民工工资承诺书
致，连云港市第一人民医院
头地光T的法权益，不拖欠农民工工资，本单位郑里承佑：
本单位加果承建工程，需要使用农民工时，将保证做到：
点定和用农民资将目反东氏八，习
给“包工头“。1
1人中大_t大百木口正DF1口11上
工工资负总责。
2亚道字国家和地方关于农民工工资的其他有关规定。
LELe+nH吉tnH。1hy.trX97
L一欢业000向公包人支付约金，本单位网缴钢时调金和区巴门任开
同原音平行政管部门依有天规正作中时具上调伏心
承包人（盖章）：连云港市泰航建筑工程有限公司
法定代表人：
期：年月
日H
第20页共23页
合同编号：2026-076
合同类别：工工程
附件5:
行风建设协议书
甲方：连云港市第一人民医院
乙方：连云港市泰航建筑工程有限公司
鉴于甲乙双方有商业合作，己签订《连云港市第一人民医院通灌院区东侧围墙改造项目
合同》（下称“业务合同”），为保障业务合同的顺利履行，防止商业贿赂和不正当竞争等违
法违纪行为，保护甲乙双方的合法权益，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国反
不正当竞争法》《中华人民共和国招标投标法》等法律法规，经双方友好协商，就业务合同履
行过程中的廉洁事宜，达成本协议。
第一条乙方的承诺与保证
乙方承诺在业务合同谈判、签订及履行过程中，严格遵守以下规定：
1、严禁以任何形式给予甲方工作人员财物，不得以任何理由向甲方工作人员及其利害关
系人赠送礼金、有价证券、购物卡、礼品、回扣、佣金、好处费、感谢费等。
2、不得为甲方人员提供不当利益。不得为甲方工作人员及其利害关系人报销任何应由其
个人或甲方单位承担的费用；不得提供可能影响公正执行公务的宴请、旅游、健身、娱乐等活
动安排。
3、不得进行其他不正当交易。不得以任何形式向甲方工作人员进行贿赂或变相贿赂，包
括但不限于赠予干股、合作投资、委托理财、挂名领薪等。
4、不得排斥公平竞争。不得与甲方工作人员串通，进行围标、串标等损害甲方利益的行
为。
5、禁止以讲课费、学术会议赞助、培训资助、市场支持费、研究费等任何名义向甲方工
作人员输送不正当利益（经甲方正式审批的合规项目外）
6、积极配合甲方的廉洁调查。在甲方就涉嫌违反廉洁规定的行为进行调查时，乙方应予
以充分配合，如实提供相关信息和资料。
7、不得有违反国家法律法规及医院其他相关规定的情形。
第二条甲方的承诺与保证
1、甲方工作人员应恪守廉洁自律原则，不得以任何形式向乙方索取或收受财物，亦不得
接受其他任何形式的不正当利益。
2、甲方工作人员不得要求乙方提供任何不当便利，包括但不限于要求乙方报销应由个人
第21页共23页
合同编号：2026-076
合同类别：工
程
a典成或7方安排寞请、旅游等与腹行合同尤大时花
1.Y动方在业务来中场实做创范F、贝
第三条乙方违约责任
。-11业宁月/152中门心儿4WAX
人000028-。/.hhy工包0UUui18-
的乙方应支付违约金5000元。
京古韦幼1全，中万有权学1J1LY1，
mcai用用此遭受的揚失的，万自中力生P大。
责任。
甲方的合法权益与商业声誉。
第四条甲方违约责任
A4日T人品丰应水协议定，女日大为LXA。
8106700E10标及金后理中心：0518-85761868相ygyyuBeA5too、"
第五条其他约定
.T品包方木易及服、取、头工工12
做息T及受托代夷Z方提供服务的一切人贝。
优品及上术人员的配偶于女及县承区。
g本议经双方签名或盖章后生效。
第22页共23页
合同编号：2026-076
合同类别：工程
4、本协议与业务合同具有同等法律效力，作为业务合同的附件，且本协议可独立生效。
5、本协议对甲、乙双方持续产生约束力，双方诚信经营自律义务不因业务合同履行完毕
而终止。
（以下无合同正文）
甲方：连云港市第一人民医院
乙方：连云港市泰航建筑工程有限公司

法定表人或授权代表：		和3法定代表人或授权代表：	N
日期：	2026年44229日	日期：	年月日

第23页共23页