【招标公告】牧城集中居住区（三期）保障性安居工程（一阶段）红线内供配电建设工程土建施工招标招标公告

项目概况和招标范围

规模	牧城集中居住区（三期）保障性安居工程（一阶段）红线内供配电建设工程土建施工，包括室外电缆排管敷设，管道包封（管材甲供），电缆标志桩埋设，电缆井制作，电缆沟制作，分支箱、负控柜、充电桩等设备基础制作；开闭所及配电房内土建电缆沟制作，预埋铁件安装，电缆沟盖板制作等。
范围	牧城集中居住区（三期）保障性安居工程（一阶段）红线内供配电建设工程土建施工招标;

投标人资格要求
3.1投标人资质条件：（1）建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包三级及以上资质或建筑工程施工总承包三级及以上资质；（2）具备有效的营业执照；（3）具备有效的安全生产许可证。3.2投标人拟派项目负责人资格：投标人拟派项目负责人系已在投标人单位注册并具备建筑工程或市政公用工程专业贰级或(含以上级)注册建造师执业资格。3.3 投标人及拟派项目负责人应具备的其他要求：（1）投标人具备有效的建筑施工企业安全生产许可证；（2）项目负责人具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书（3）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业，包括但不限于以下情形：①同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；②将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位；③在其他企业担任法定代表人。 （4）项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。注：以上在建工程是指在其他项目担任项目负责人职务。（5）☑ 投标人为拟派项目负责人缴纳的养老保险（时间要求：投标截止日当月或上月，其他要求：应载明缴费单位名称、姓名、缴费时间，并盖有社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章，不能提供养老保险缴纳证明的高等院校、科研机构、军事管理、事业单位等的人员、须由所在单位上级人事主管部门提供相应的证明材料），退休人员（不超过65岁）提供退休证明。3.4 业绩要求 投标人自2022年元月1日以来，有单项合同价100万元及以上的类似供配电工程的土建施工业绩。时间以竣工验收佐证资料中载明的竣工验收日期为准，提供合同、竣工验收证明扫描件。3.5信誉要求：（1）根据《国家电网有限公司供应商不良行为处理管理细则》的规定，投标人存在导致其被暂停中标资格或取消中标资格的不良行为且在处理有效期内的，投标人在投标截止之日至中标公告发布之日前，任一日在《国家电网有限公司关于供应商不良行为处理情况的通报》处理期内的均适用不良行为处理结果。或投标人存在触发《国家电网有限公司供应商不良行为处理管理细则》第三十三条重大问题“熔断机制”情形的，其投标将被否决。（2）根据最高人民法院、国家发展改革委、国家铁路局等九部门联合印发的《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔2016〕285号），投标人不得被人民法院列为失信被执行人。投标人不得存在违法失信行为，不得被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入严重失信主体名单，不得被“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/）列入失信被执行人。即使投标人在开标当日未被人民法院列为失信被执行人，亦未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单或“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/）中列入失信被执行人，但在发送中标通知书之日，被列为失信被执行人或被列入失信被执行人名单，招标人亦有权取消其中标资格。（3）投标人不得被市场监督管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单或列入经营异常名录信息。即使投标人在开标当日未被市场监督管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入“经营异常名录”或者“严重违法失信企业名单”，但在发送中标通知书之日，被列入“经营异常名录”或者“严重违法失信企业名单”，招标人亦有权取消其中标资格。（4）根据国家发改委等部委联合印发的《印发<关于对电力行业严重违法失信市场主体及其有关人员实施联合惩戒的合作备忘录>的通知》（发改运行〔2017〕946号）的规定，投标人不得被政府主管部门认定存在严重违法失信行为并纳入电力行业“黑名单”。（5)安全质量要求不得存在以下情况之一：①不得存在：自开标日前三年内发生因投标人原因负同等及以上责任造成的重大质量事故（二级及以上质量事件）；一年内发生因投标人负同等及以上责任造成的较大及以上人身死亡事故（三级及以上人身安全事件）、较大及以上电网、设备事故（三级及以上电网、设备安全事件）；六个月内发生因投标人负同等及以上责任造成的一般人身死亡事故（四级人身安全事件）、一般电网、设备事故（四级电网、设备安全事件）或较大质量事故（三级质量事件）；三个月内发生因投标人负同等及以上责任造成的一般质量事故（四级质量事件）。②不得在国家电网有限公司 “安全黑名单”或国网江苏省电力有限公司Ⅰ级
招标文件的获取

获取时间	${format_time(2025-06-20 08:30:00)} 至 ${format_time(2025-06-27 18:00:00)}
获取方式	4.1时间及方式：请于2025年6月20日至2025年6月27日（法定节假日、公休日除外），每日上午8:30时至11:30时，下午14:00时至18:00时（北京时间）到靖江市滨江国际C幢18层领取招标文件。每套100元，售后不退。 5.2领取招标文件需携带以下资料 ① 如法定代表人报名：法定代表人本人携带法定代表人证明、法定代表人二代身份证复印件、营业执照复印件现场报名；②授权委托人报名：授权委托人本人携带法定代表人授权委托书原件、授权委托人二代身份证复印件，授权委托人本人单位投标截止日当月或上月在投标人处缴纳的社保证明复印件、营业执照复印件现场报名；以上材料需加盖公章，一式一份。

投标文件的递交

递交截止时间	${format_time(2025-07-10 14:30:00)}
递交方式	现场递交

开标时间及地点

开标时间	${format_time(2025-07-10 14:30:00)}
开标地点	6.1开标时间：同投标截止时间； 6.2开标地点：靖江市滨江国际C幢18层江苏誉达工程项目管理有限公司西东议室。

其他
1. 招标条件 本招标项目牧城集中居住区（三期）保障性安居工程（一阶段）红线内供配电建设工程已批准建设，招标人为靖江兴力工程建设有限公司 ，招标代理机构为江苏誉达工程项目管理有限公司，建设资金来自自筹。项目已具备招标条件，现对牧城集中居住区（三期）保障性安居工程（一阶段）红线内供配电建设工程土建施工进行公开招标。2. 项目概况与招标范围2.1建设地点：靖江市；2.2建设规模：牧城集中居住区（三期）保障性安居工程（一阶段）红线内供配电建设工程土建施工，包括室外电缆排管敷设，管道包封（管材甲供），电缆标志桩埋设，电缆井制作，电缆沟制作，分支箱、负控柜、充电桩等设备基础制作；开闭所及配电房内土建电缆沟制作，预埋铁件安装，电缆沟盖板制作等。2.3 招标范围及标段划分标段名称 发包内容 预算价（万元） 计划工期 报价方式牧城集中居住区（三期）保障性安居工程（一阶段）红线内供配电建设工程土建施工 室外电缆排管敷设，管道包封（管材甲供），电缆标志桩埋设，电缆井制作，电缆沟制作，分支箱、负控柜、充电桩等设备基础制作；开闭所及配电房内土建电缆沟制作，预埋铁件安装，电缆沟盖板制作等。 约434 45日历天 报费率，最高投标费率为75%2.4 付款方式：本项目无预付款，根据进度支付进度款，完成总量的50%，支付合同价30%，竣工验收合格后支付至合同价的70%，待审计后支付审计价的97%，3%作为工程质保金，待质保期到期后无息支付。3. 投标人资格要求3.1投标人资质条件：（1）建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包三级及以上资质或建筑工程施工总承包三级及以上资质；（2）具备有效的营业执照；（3）具备有效的安全生产许可证。3.2投标人拟派项目负责人资格：投标人拟派项目负责人系已在投标人单位注册并具备建筑工程或市政公用工程专业贰级或(含以上级)注册建造师执业资格。3.3 投标人及拟派项目负责人应具备的其他要求：（1）投标人具备有效的建筑施工企业安全生产许可证；（2）项目负责人具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书（3）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业，包括但不限于以下情形：①同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；②将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位；③在其他企业担任法定代表人。 （4）项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。注：以上在建工程是指在其他项目担任项目负责人职务。（5）☑ 投标人为拟派项目负责人缴纳的养老保险（时间要求：投标截止日当月或上月，其他要求：应载明缴费单位名称、姓名、缴费时间，并盖有社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章，不能提供养老保险缴纳证明的高等院校、科研机构、军事管理、事业单位等的人员、须由所在单位上级人事主管部门提供相应的证明材料），退休人员（不超过65岁）提供退休证明。3.4 业绩要求 投标人自2022年元月1日以来，有单项合同价100万元及以上的类似供配电工程的土建施工业绩。时间以竣工验收佐证资料中载明的竣工验收日期为准，提供合同、竣工验收证明扫描件。3.5信誉要求：（1）根据《国家电网有限公司供应商不良行为处理管理细则》的规定，投标人存在导致其被暂停中标资格或取消中标资格的不良行为且在处理有效期内的，投标人在投标截止之日至中标公告发布之日前，任一日在《国家电网有限公司关于供应商不良行为处理情况的通报》处理期内的均适用不良行为处理结果。或投标人存在触发《国家电网有限公司供应商不良行为处理管理细则》第三十三条重大问题“熔断机制”情形的，其投标将被否决。（2）根据最高人民法院、国家发展改革委、国家铁路局等九部门联合印发的《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔2016〕285号），投标人不得被人民法院列为失信被执行人。投标人不得存在违法失信行为，不得被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入严重失信主体名单，不得被“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/）列入失信被执行人。即使投标人在开标当日未被人民法院列为失信被执行人，亦未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单或“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/）中列入失信被执行人，但在发送中标通知书之日，被列为失信被执行人或被列入失信被执行人名单，招标人亦有权取消其中标资格。（3）投标人不得被市场监督管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单或列入经营异常名录信息。即使投标人在开标当日未被市场监督管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入“经营异常名录”或者“严重违法失信企业名单”，但在发送中标通知书之日，被列入“经营异常名录”或者“严重违法失信企业名单”，招标人亦有权取消其中标资格。（4）根据国家发改委等部委联合印发的《印发<关于对电力行业严重违法失信市场主体及其有关人员实施联合惩戒的合作备忘录>的通知》（发改运行〔2017〕946号）的规定，投标人不得被政府主管部门认定存在严重违法失信行为并纳入电力行业“黑名单”。（5)安全质量要求不得存在以下情况之一：①不得存在：自开标日前三年内发生因投标人原因负同等及以上责任造成的重大质量事故（二级及以上质量事件）；一年内发生因投标人负同等及以上责任造成的较大及以上人身死亡事故（三级及以上人身安全事件）、较大及以上电网、设备事故（三级及以上电网、设备安全事件）；六个月内发生因投标人负同等及以上责任造成的一般人身死亡事故（四级人身安全事件）、一般电网、设备事故（四级电网、设备安全事件）或较大质量事故（三级质量事件）；三个月内发生因投标人负同等及以上责任造成的一般质量事故（四级质量事件）。②不得在国家电网有限公司 “安全黑名单”或国网江苏省电力有限公司Ⅰ级 “安全负面清单”限入期限内。3.6本次招标不接受（接受/不接受）联合体投标。4. 招标文件的获取4.1时间及方式：请于2025年6月20日至2025年6月27日（法定节假日、公休日除外），每日上午8:30时至11:30时，下午14:00时至18:00时（北京时间）到靖江市滨江国际C幢18层领取招标文件。每套100元，售后不退。5.2领取招标文件需携带以下资料① 如法定代表人报名：法定代表人本人携带法定代表人证明、法定代表人二代身份证复印件、营业执照复印件现场报名；②授权委托人报名：授权委托人本人携带法定代表人授权委托书原件、授权委托人二代身份证复印件，授权委托人本人单位投标截止日当月或上月在投标人处缴纳的社保证明复印件、营业执照复印件现场报名；以上材料需加盖公章，一式一份。5、投标文件的递交及相关事宜5.1招标人不统一组织现场考察。投标人如需进行现场考察，招标人可提供协助，考察费用由投标人自理，安全自负。5.2投标文件递交的形式：纸质现场递交，不接受邮寄。5.3投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2025年7月10日14：30 时。5.4投标文件递交地点：靖江市滨江国际C幢18层江苏誉达工程项目管理有限公司西东议室。5.5逾期提交或者未送达指定方式递交的投标文件，招标人不予受理。6. 开标时间及地点6.1开标时间：同投标截止时间；6.2开标地点：靖江市滨江国际C幢18层江苏誉达工程项目管理有限公司西东议室。7. 评标办法7.1 是否评定分离： 否 。7.2 本次招标采用： 综合评分法 。 8. 公告发布媒介及期限8.1、发布媒介：江苏省招标投标公共服务平台（https://www.jszbtb.com/#/newindex）8.2公告期限：自2025年6月20日至2025年6月27日止。9. 联系方式招标人:靖江兴力工程建设有限公司地址:江苏靖江市联系人:***电话:***招标代理机构：江苏誉达工程项目管理有限公司地 址： 靖江市滨江国际C幢18层 联 系人：包女士 联系方式：84950098 ***
联系方式
招标人：
靖江兴力工程建设有限公司
地址：
靖江
联系人：
***
电话：
***
电子邮件：
招标代理：
江苏誉达工程项目管理有限公司
地址：
滨江国际C幢18层
联系人：
***
电话：
***
电子邮件：
1035787656@qq.com